具体以发包人提供的设计图纸、工程量清单为准。
二、合同工期最终结算总价格以竣工验收合格后，投资评审中心出具的评审报告为付款、结算依据
1、本工程无预付款
2、工程款支付方式：工程进度款可按月实际进度的50%支付；工程竣工验收合格后可付至合同造价的50%：竣工结算资料送进县投评中心后，支付工程合同造价的50%：竣工结算资料送进县投评中心后，支付工程合同造价的15%，投评中心出具结算评审报告后，再支付15%，即付至80%：剩下20%部分应结合合同及县内文件政策规定支付（该期限内不计息）
进度付款申请单
工程进度付款申请单内容和报送份数的约定：内容按通用条款
进度付款证书和支付时间
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方法：（按招标文件的要求填写）
争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，采取下列方式中一种：
（1）向长沙市仲裁委员会（建设工程合同纠纷仲裁中心）申请仲裁
（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼；
| 发包人（全称）： | 长沙县黄兴镇干杉中学（公章） | 承包人（全称）： | 湖南东晨建设工程有限公司（公章） |
| 组织机构代码： | 1243012144494220XT | 组织机构代码： | 91430100MA4RBCML3D |
| 地址： | 长沙县黄兴镇干杉街道 | 地址： | 湖南省长沙市雨花区曲塘路579号吉联会所101 |
| 法定代理人： | 封善刚 | 法定代理人： | 李凡 |
| 委托代理人： | 许凯 | 委托代理人： | 康婧 |
| 电话： | 0731-86880100 | 电话： | 0731-85952888 |
| 传真： | 0731-86880100 | 传真： |
| 账号： | 810000236705000001 |
| 开户银行： | 长沙银行股份有限公司华兴支行 |
